2021年5月29日二级建造师考试《工程法规》考试真题及答案（完整版）

2021年5月29日二级建造师考试《工程法规》考试真题及答案（完整版）

2021年5月29日二级建造师考试《工程法规》考试真题及答案（完整版）,

　　陈亮福建节能,穴式节能建筑,节能自建房报价原标题：2021年5月29日二级建造师考试《工程法规》考试真题及答案（完整版）

　　大立教育考后根据学员反馈整理的文字版2021年5月29日二级建造师考试《工程法规》真题及答案解析(完整版)，供大家参考!

　　一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)

　　【解析】A错误，建设单位一般也应当具有法人资格。但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。

　　B错误，D正确，法人在建设工程中的地位，表现在其具有民事权利能力和民事行为能力。

　　【解析】《民法典》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期限届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;D正确。(3)代理人丧失民事行为能力;A错误。(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。

　　C. 在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人

　　A错误，建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债的关系;材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。

　　CD错误。施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款，则相反。

　　【解析】使用注册商标违法的行政责任。按照《商标法》的规定，使用注册商标，有下列行为之一的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标：①自行改变注册商标的;②自行改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的;③自行转让注册商标的;④连续3年停止使用的。

　　C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的，拍卖抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿

　　D.同一财产问两个以上债权人抵押的，拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿

　　A正确，以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记，不得对抗善意第三人。

　　B错误，抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。

　　CD错误，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：(1)抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序;(2)抵押权已经登记的先于未登记的受偿;(3)抵押权未登记的，按照债权比例清偿。其他可以登记的担保物权，清偿顺序参照上述规定。

　　D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求

　　A错误，投保人等应当及时提出保险索赔：投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人。这与素赔的成功与否密切相关。因为，资金有时间价值，如果保险事件发生后很长时间才能取得素赔，即使是全额赔偿也不足以补偿自己的全部损失。

　　B错误，这就要求投保人在日常管理中应当注意证据的收集和保存。当保险事件发生后，更应注意证据收集，有时还需要有关部门的证明。

　　c错误，保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔。保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照部分损失进行保险素赔。但是，财产虽然没有全部费损或者灭失，但其损坏程度已达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔。

　　D正确，如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求。

　　A.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款B.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款

　　【解析】无效的免责条款：(1)造成对方人身损害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

　　【解析】全文章末尾点击阅读原文预约公开课，第一时间估分对答案，扫码领取完整电子版。

　　A. 承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持

　　【13】下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。

　　【解析】与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效。A错误，C错误。

　　投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知召标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。B错误，D正确。

　　【解析】《民法典》规定，无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。A错误。

　　民事法律行为无效、被撒销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。B错误。

　　有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。C错误。

　　【解析】应对深基坑施工方案进行优化，减少士方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，故A错;红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地，故B错;对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化，故D错。

　　(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;(4)招标人授意投标人换、修改投标文件;(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

　　A选项应通知所有招标文件收受人，不属于串通投标的情形;B选项属于应当拒收的情形;D选项的情形投标无效。

　　【解析】A属于无权代理人订立的合同，属于效力待定合同;B错在只能，当事人有权请求法院或者伸裁机构行使撒销权;无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力，故C错。【考点来源】2Z204015合同的履行、变更、转让、撤销和终止

　　A.对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，且未能提供鉴证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款

　　B.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许

　　C.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价养偿承包人

　　D.当事人就同一建设工程的订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人

　　【20】某施工现场发生了工程整体垮塌，造成7000万元的直接经济损失，该安全事故属于()。

　　【解析】2007年9月原建设部颁布的《绿色施工导则》规定，加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。

　　【解析】2017年9月经修改后公布的《行政处罚法》规定，行政处罚的种类：(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得，没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。

　　2017年11月经修改后公布的《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑的种类如下：(1)管制;(2)拘役;(3)有期徒刑;(4)无期徒刑;(5)死刑。附加刑的种类如下：(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。

　　【解析】加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。

　　【解析】无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力，故A错;民事法律行为无效、被撒销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿，故C错;有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;双方都有过错的，应当各自承担相应的责任，故D错。

　　【25】根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为()，并不得低于相关行政处罚期限。

　　【解析】不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。

　　【解析】A、B、C均属于资质不良。承揽业务不良行为认定标准：(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的;(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。

　　【解析】人民法院不得主动适用诉讼时效的规定，故A错;超过诉讼时效期间权利人起诉，如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件，法院仍然应当受理，故B错;诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的，不得请求返还，故C错。

　　【28】下列安全生产职责中，属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是()。

　　【解析】A、B、D属于主要负责人的安全职麦。项目专职安全生产管理人员的安全职麦包括：(1)负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录。(2)现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况。(3)对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处。(4)对施工现场存在的安全隐患有权妻令立即整改。(5)对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告。(6)依法报告生产安全事故情况。【考点来源】2Z206021施工单位的安全生产妻任

　　【29]施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是()。

　　【解析】对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负麦返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。本题费用由建设单位先行承担。

　　C.当事人对伸裁委员会就伸裁协议效力做出的决定不服的，可以向人民法院申请撤销该决定

　　D.当事人向人民法院申请确认伸裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中极人民法院管辖

　　【解析】当事人对体裁协议效力有异议的，应当在伸裁庭首次开庭前提出，故A错;当事人在伸裁庭首次开庭前没有对仲裁协议的效力提出异议，而后向人民法院申请确认仲裁协议无效的，人民法院不予受理。仲裁机构对伸裁协议的效力作出决定后，当事人向人民法院申请确认体裁协议效力或者申请撤销仲裁机构的决定的，人民法院不予受理。因此，C错;当事人向人民法院申请确认伸裁协议效力的案件，由伸裁协议约定的伸裁机构所在地、伸裁协议签订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管籍，故D错。

　　D.工程项目竣工前，已经提交履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金

　　【解析】严禁新设保证金项目，故A错;未按规定或合同约定返还保证金的，保证金收取方应向建筑业企业支付逾期返还违约金，故B错;C错在只能。

　　【32】下列情形中，注册建造师将被处以吊销执业资格证书，5年内不予注册的是()。

　　【解析】《建设工程质量管理条例》规定，违反本条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、注册监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，麦令停止执业1年;造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册;情节特别恶劣的，终身不予注册。

　　【解析】单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标酸的同一招标项目投标，故A、C均错;投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效，故B错

　　【解析】无效的免责条款：(1)造成对方人身损害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

　　【35】甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同约定开始发货，在合同履行过程中，双方发生争议。关于本案中定金的说法，正确的是()。

　　【解析】定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。收受定金的一方不属行债务或者原行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。

　　【解析】以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所戴内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式，故A、C、均错;当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所戴内容的形式。其他形式合同，可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立，也可以称之为默示合同，因此D错。

　　A依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布

　　B.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日

　　C.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异

　　D.指定媒介发布，依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用

　　【解析】招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。

　　【解析】A选项不得预先在本金中扣除;对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，借款期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付;借款期间1年以上的，应当打勾届满1年时支付，剩余期间不满1年的，应当在返还值款时一并支付，故B错;借款人提前返还借款的，除当事人另有约定外，应当按照实际借款的期间计算利息，故C错。

　　【39】在申请领取施工许可证应当具备的条件中，关于施工图纸及技术资料的说法，正确的是()。

　　【解析】为切实减轻企业负担，各有关部门和单位在对企业跨地区承揽业务监督管理、招标活动中，不得要求企业提供建筑业企业资质证书原件，企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询。因此，A错;资质证书有效期为5年，有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。

　　A.对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，且未能提供鉴证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款

　　B.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许C.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人

　　D.当事人就同一建设工程的订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人

　　【解析】当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量，因此A错;B选项应予准许：当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。因此，D错。

　　A.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持

　　【解析】人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，故B错;装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外，故C错;承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算，故D错。【考点来源】2Z204012建设工程工期和价款的规定

　　【解析】投标文件应当拒收的情形：未通过资格预审的申请人提交的投标文件;逾期送达(提交投标文件的截止时间后送达的);不按照招标文件要求密封的投标文件。

　　【44]当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备窦手续的，租赁合同()。

　　【解析】当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。

　　【45】根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》，关于施工现场消防安全的说法，正确的是()

　　【解析】施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职安全管理人员进行现场监督。动用明火必须实行严格的消防安全管理，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火，故B错;施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置，并保持安全距离，故C错在混合设置;施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，故D错在作业区。

　　B.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件

　　【解析】A选项错在必须，招标人可以分两阶段进行招标;第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。因此，C错;D应在第二阶段提出。

　　【47】用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付()的工资。

　　【解析】用人单位自用丁之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的下资。

　　【解析】用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，故A错;用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，故C错;循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称，D选项无此要求。

　　【解析】移送管辖有两种：一种是同级人民法院间的移送管辖，一般是由于地域管籍的原因引起的;另一种是上下级人民法院间的移送管籍，一般是由于级别管箱的原因引起的。因此，A错;B选项两者不同;管辖权转移不同于移送管辖：(1)移送管辖是没有管籍权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理，而管箱权转移是有管籍权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理;(2)移送管辖可能在上下级法院之间或者在同级法院间发生，而管辖权转移仅限于上下级法院之间。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。因此，D错。

　　【50】下列国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采取邀请招标的是()。

　　【解析】国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适直公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直籍市人民政府批准，可以进行邀消招标。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少屈潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

　　【51】烹施工现场发生了工程整体垮塌，造成7000万元的直接经济损失，该安全事故属于()。

　　【解析】重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

　　【解析】A错在间接;B、C选项不属于其职麦。事故调查组履行下列职责：(1)查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失;(2)认定事故的性质和事故责任;(3)提出对事故责任者的处理建议;(4)总结事故教训，提出防范和整改措施;(5)提交事故调查报告。

　　C.建设工程设计文件中可能影响建设工程质量和安全且无国家技术标准的新材料，一律不得使用

　　D.工程建设中采用国家标准，而现行强制标准未作规定的，建设单位应当向省级住房城乡建设主管部门备案

　　【解析】强制性国家标准发布后实施前，企业可以选择执行原强制性国家标准或者新强制性国家标准，故B错在应当;建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省、自治区、直籍市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用，C错在一律;工程建设中采用国际标准或者国外标准，而现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案，因此D错在部门级别。

　　【解析】侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。

　　【55】除当事人另有约定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损、灭失的风险自()起由买受人承担。

　　【解析】出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。

　　A机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%

　　B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息

　　C.当事人对工程支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日

　　D.当事人对工程支付时间没有约定，建设工程已实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日

　　【解析】机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率;未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。因此，A、B均错;当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;

　　(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

　　【58】根据《建设工程安全生产管理条例》，应当由施工起重机械安装单位承担法律责任的情形是()。

　　【解析】施工起正机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，麦令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)未编制拆装方案、制定安全施主措施的;(2)未由专业技术人员现场监督的;(3)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的;(4)未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。

　　B.行政复议机关决定撒销该具体行政行为的，可以妻令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为

　　【解析】行政复议原则上采取书面审查的办法，但申请人提出要求或者行政复议机关负责法制工作的机构认为有必要时，可以向有关组织和人员调查情况，听取申请人、被申请人和第三人的意见，A错在一律;行政复议决定作出前，申请人要求撤回行政复议申请的，经说明理由，可以撤回，故C选项错误;申请人在申请行政复议时可以一并提出行政赔偿请求，故D错。

　　【解析】投标保证金有效期应当与投标有效期一致，故A错;B选项投标人撒回已提交的投标文件，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还，故错;C应为2%。

　　【61】招标人的下列行为中，属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()A.设定与合同履行有关的资格条件

　　【解析】招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

　　B.当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确的，依法仍不能确定的C.出租人不同意承租人对租赁物进行改善或者增设他物的

　　E.租赁物危及承租人安全或者健康的，承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格的

　　【解析】租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。租赁物危及承租人的安全或者健康的，即使承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格，承租人仍然可以随时解除合同。承租人经出租人同意，可以对租赁物进行改善或者增设他物。承租人未经出租人同意，对租赁物进行改善或者增设他物的，出租人可以请求承租人恢复原状或者赔偿损失。因不可归奏于承租人的事由，致使租赁物部分或者全部毁损、灭失的，承租人可以请求减少租金或者不支付租金;因租赁物部分或者全部毁损、灭失，致使不能实现合同目的的，承租人可以解除合同。当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确，依据民法典第五百一十条的规定仍不能确定的，视为不定期租赁;当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。

　　E.劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追素养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险待遇而发生的纠纷

　　【解析】劳动争议的范围主要是：(1)因确认劳动关系发生的争议;(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生争议;(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议;(6)劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷;(7)劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷;(8)劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险而发生的纠纷;(9)法律、法规规定的其他劳动争议。下列纠纷不属于劳动争议：(1)劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷;(2)劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷;(3)劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊新鉴定结论的异议纠纷;(4)家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷;(5)个体工医与帮工、学徒之间的纠纷;(6)农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。

　　【64]根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程质量保修期的说法，正确的有()。

　　B.对于电气管线工程，建设单位与施工企业经平等协商可以约定5年的质量保修期

　　【解析】根据《园林绿化工程建设管理规定》，园林绿化工程施工合同中应约定施工保修养护期，一般不少于1年。建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。因此，D错;E错在一切。施工单位在建设工程质量保修书中，应当对建设单位合理使用建设工程有所提示。如果是因建设单位或者用户使用不当或擅自改动结构、设备位置以及不当装修等造成质量问题的，施工单位不承担保修责任;由此而造成的质量受损或者其他用户损失，应当由责任人承担相应的责任。

　　B.用人单位在未成年工上岗前应当对其进行有关的职业安全卫生教育和培训C.用人单位不得安排未成年工从事矿山井下的劳动

　　【解析】禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进行健康检查。

　　D.工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理E.施工工地应当公示扬尘污染防治相关信息

　　【解析】C应为建设单位，暂时不能开工的施工工地，建设单位应当对地面进行覆盖;超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖，故C错;建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。

　　【68】根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，下列情形中，属于发承包双方应当在合同中的约定价款调整方法的有()。

　　【解析】《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，发承包双方应当在合同中约定，发生下列情形时合同价款的调整方法：(1)法律、法规、经济或者国家有关政策变化影响合同价款的;(2)工程造价管理机构发布价格调整信息的;

　　(3)经批准变更设计的;(4)发包方更改经审定批准的施工组织设计造成费用增加的;(5)双方约定的其他因素。

　　【解析】保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的满用。

　　【解析】B属于施工单位的安全责任;C不属于建设单位的安全责任，应为总承包单位的安全责任。

　　【解析】《劳动合同法》第44条规定，有下列情形之一的，劳动合同终止：(1)劳动合同期满的;(2)劳动者开始依法享受基本养老保险待退的;(3)劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;(4)用人单位被依法宣告破产的;(5)用人单位被吊销营业执照、妻令关闭、撒销或者用人单位决定提前解散的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。

　　【72】根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，关于工程总承包单位的说法，正确的有()。

　　C.工程总承包单位应当具有相应的项目管理体系和项目管理能力、财务和风险承担能力

　　D.工程总承包单位应当具有与发包工程相类似的设计、施工或者工程总承包业绩

　　【解析】工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。A选项或的情形省略，意思描述错误;工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位。政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成为该项目的工程总承包单位。

　　A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.招标人应当自收到评标结果的异议之日起5日内作出答复

　　【解析】依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。因此A错;B应在3日内做出答复，故错;作出答复前，应当暂停招标投标活动，故D错在可以。

　　【解析】A、B属于诉讼时效中止的情形。有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新起算：(1)权利人向义务人提出履行请求;(2)义务人同意履行义务;(3)权利人提起诉讼或者申请仲裁;

　　(4)与提起诉讼或者申请伸裁具有同等效力的其他情形。【考点来源】2Z208023民事诉讼的证据和诉讼时效

　　D.联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担按份责任E.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同

　　【解析】联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力，故A错;B按较低：D应为连带责任。

　　【76】根据《民法典》，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益的有()。

　　【解析】得利人没有法根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：(1)为履行道德义务进行的给付;(2)债务到期之前的清偿;(3)明知无给付义务而进行的债务清偿。

　　D.商标专用权人可以将商标连同企业或者商誉同时转让，也可以将商标单独转让E.商标专用权的内容包括财产权和人身权

　　【解析】商标专用权的内容只包括财产权，故错。商标专用权包括使用权和禁止权两个方面。商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利，因此C错在设计的商标。

　　【解析】劳动合同应当具备以下条款：(1)用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负妻人;(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;(3)劳动合同期限;(4)工作内容和工作地点;(5)工作时间和休息休假;(6)劳动报酬;(7)社会保险;(8)劳动保护、劳动条件和职业危害防护;(9)其他事项。

　　A.自治条例依法对法律、行政法规做变通规定的，在本自治地方适用自治条例的规定

　　C.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决

　　D.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

　　【解析】行政法规的法律地位和法律效力仅此于宪法和法律。高于地方性法规和部门规章。因此E错。